Inicio > Casos representativos > Drenaje pluvial en Juliaca

Drenaje pluvial en Juliaca

Laudo que confirma la resolución contractual del consorcio y dispone el pago de S/ 40 millones por parte de la Entidad.

CAI obtuvo un laudo decisivo que reconoció los incumplimientos de la Entidad y ordenó una compensación económica significativa a favor del consorcio.

El desafío

El Consorcio, integrado por una empresa española y una empresa peruana, ejecutaba el Contrato de Obra valorizado en S/ 189’350,020.36, para la construcción del drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca. Desde el inicio, la obra enfrentó condiciones adversas que afectaron de manera directa su avance.

La entrega de terrenos se realizó de manera parcial, impidiendo el inicio efectivo de los trabajos durante varios meses. A ello se sumaron deficiencias en el expediente técnico, incluidos errores hidráulicos reconocidos por la propia Entidad, lo que obligó al consorcio a replantear aspectos críticos del diseño. Estas circunstancias alteraron la programación original, generaron sobrecostos y exigieron constantes readecuaciones operativas.

La situación se agravó con la paralización de la obra tras la nulidad del contrato del supervisor y un contexto social complejo, marcado por actos de violencia contra el personal. En medio de estos eventos, ambas partes intercambiaron resoluciones cruzadas del contrato, creando un escenario jurídico incierto y una disputa sobre cuál de las partes tenía la razón para poner fin al vínculo contractual.

Solución de CAI

CAI diseñó una estrategia arbitral integral que permitió ordenar, acreditar y presentar rigurosamente los incumplimientos de la Entidad: la entrega incompleta de terrenos (incluyendo más de 10.78 km no disponibles), los errores del expediente técnico y la afectación directa que estos hechos tuvieron en la ejecución del proyecto.

El equipo estructuró una narrativa probatoria sólida que conectaba la falta de saneamiento de áreas con la imposibilidad real de iniciar actividades críticas, demostrando que la actuación del consorcio fue diligente y ajustada al contrato. Asimismo, se elaboró un argumento jurídico robusto para defender la validez de la resolución contractual ejercida por el consorcio, desvirtuando la resolución paralela emitida por la Entidad.

CAI también sustentó técnicamente los componentes económicos relacionados con valorizaciones impagas, gastos generales, recursos en stand-by, y costos generados por la paralización. Todo ello se integró en una estrategia de exposición clara, consistente y alineada a los estándares arbitrales vigentes, maximizando la credibilidad de la posición del consorcio.

Resultado

El Tribunal emitió un laudo completamente favorable al consorcio, declarando válida su resolución del contrato y ordenando a la Entidad el pago de S/ 40 millones. El laudo también confirmó los incumplimientos municipales respecto a la entrega de terrenos y al expediente técnico, consolidando una victoria jurídica y económica que restableció la posición del consorcio.

Sigue explorando nuestros casos representativos

Este sitio web usa cookies

Almacenamos datos temporalmente para obtener más información sobre sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar todas las cookies”.