Inicio > Casos representativos > Túneles de trasvase y presa en Piura

Túneles de trasvase y presa en Piura

Laudos que reconocen más de 500 días de ampliación y S/ 22 millones en costos por impactos no atribuibles al Consorcio.

CAI obtuvo decisiones favorables en cinco arbitrajes, demostrando los impactos técnicos y externos que afectaron la obra e incluso eliminando una contingencia superior.

El desafío

El Consorcio —integrado por una empresa italiana y una empresa peruana— ejecutaba el Contrato de Obra Componente 1 del Proyecto Especial de Irrigación del Alto Piura, cuyo objeto consistía en la construcción de la presa Tronera Sur y un túnel de 45 km, obra valorizada originalmente en S/ 474’196,965.81.

Durante la ejecución se presentaron múltiples eventos no atribuibles al contratista que afectaron de manera directa el plazo y los costos del proyecto. Los problemas técnicos en el diseño de la obra, las condiciones geológicas no previstas y diversas causas externas provocaron paralizaciones, reconfiguración de frentes de trabajo y reprogramaciones sucesivas de actividades críticas.

La magnitud y complejidad del proyecto derivaron en cinco arbitrajes independientes, en los cuales se discutieron ampliaciones de plazo, costos asociados —incluyendo gastos generales y recursos improductivos (stand-by)— y, finalmente, la validez de la resolución contractual en el último proceso. La acumulación de controversias colocó al Consorcio en un escenario de alta exigencia técnica, jurídica y probatoria.

Solución de CAI

CAI diseñó una estrategia integral, alineada a los estándares arbitrales internacionales, para abordar de manera diferenciada los cinco procesos. En los primeros cuatro arbitrajes, el equipo estructuró una narrativa técnica robusta basada en análisis de ruta crítica, informes de ingeniería, modelación del avance real (as-built), evidencia de campo y trazabilidad de los eventos disruptivos.

Se presentaron estudios que demostraron cómo los problemas de diseño y los factores externos impactaron directamente en el cronograma, justificando más de 500 días de ampliación y los costos variables asociados. Para los conceptos económicos, CAI acreditó con detalle los gastos generales, costos improductivos y recursos en stand-by, sustentando su relación causal con los eventos no atribuibles al Consorcio.

En el quinto arbitraje, el enfoque fue distinto: CAI desarrolló una estrategia jurídica y técnica para demostrar que la resolución contractual debía considerarse por causas no imputables a ninguna de las partes, eliminando así una contingencia económica especialmente grave para el Consorcio.

Resultado

Los primeros cuatro arbitrajes concluyeron con laudos favorables, reconociéndose más de 500 días en plazo y S/ 22 millones en costos, incluyendo gastos generales y recursos en stand-by. En el quinto arbitraje, el Tribunal declaró que el contrato quedó resuelto por causas no imputables a las partes, lo que permitió eliminar una contingencia de daños superior a S/ 250 millones en perjuicio del Consorcio.

Sigue explorando nuestros casos representativos

Este sitio web usa cookies

Almacenamos datos temporalmente para obtener más información sobre sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar todas las cookies”.