LEADING CASES
de Arbitraje
Destacamos nuestros casos de éxito más significativos, donde hemos establecido precedentes importantes en el ámbito legal. Cada uno de estos casos refleja nuestro compromiso con la excelencia y la defensa de nuestros clientes.
Análisis de un caso donde se solicitó una ampliación de plazo debido a retrasos en la obra causados por la falta de liberación de predios.
Caso liderado por nuestro equipo de Disputas que marcó un precedente clave: las partes pueden pactar plazos distintos si respetan la normativa.
Análisis de un caso clave sobre la buena fe en la resolución de contratos y donde el Tribunal estableció que solo una parte fiel.
Caso que sentó un precedente en la importancia del interés público al resolver contratos en infraestructura vial.
Caso donde se destaca la importancia de que las Entidades realicen un análisis detallado antes de resolver un contrato por retraso en obras públicas.
Caso que nos brinda un análisis sobre un caso de improductividad donde el Tribunal explica la aplicación armoniosa de la LCE y el CC.
Análisis de un caso que logró la confirmación del derecho del contratista a resolver un contrato de obra pública por fuerza mayor.
Caso que analiza el reconocimiento de la validez de un reclamo por improductividad de recursos.
No te pierdas nuestras publicaciones sobre estrategias y herramientas legales de Proyectos y Arbitraje.
Este sitio web usa cookies
Almacenamos datos temporalmente para obtener más información sobre sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar todas las cookies”.
